www.aslantepe.biz - 2007'den bugüne
Ali Sami Yen Stadyumu => Aslantepe => Konuyu başlatan: İsmail Demir - 08. Mart 2009, 23:03:45
-
Sevgili aslantepe.biz kullanıcıları ve ziyaretçileri. Malesef özel işlerim nedeniyle forumdan uzak kaldığım bir döneme denk gelen şantiyedeki olaylar nedeniyle geç de olsa böyle bir başlık açıp, yetkililerden gelecek olan cevapları burada toplamaya karar verdim. Bunu yaparken yönetici ve fotoğrafçı arkadaşlara danışmadığım için kendilerinden özürdilerim.
Öncelikle basında çıkan haberleri henüz pek inceleyemedim. Bu yüzden bu konuda herhangi birşey yazmayacağım, ilerleyen günlerde bu haberlerden de bir derleme yapacağız. Bu akşam yetkililerden bilgi isteğime ilk cevap veren sayın Osman Gündoğdu oldu. Kendisinin verdiği bilgiler aşağıdadır. Yarın diğer yetkililerden de bilgi almaya çalışacağım.
Osman Gündoğdu:
- Şantiyede işler durdu.
- Bunun nedeni yaşanan maddi sıkıntılar.
- Bu konuda bizim firmamızın, beton veren Boğaziçi firması ve demir tedarik eden firma ve diğerlerinin bir kabahati yok.
- Malesef, Eren Talu Mimarlık A.Ş. ve Dubaili ortakları Dhabi Group ile TOKİ ve Bankalar arasında yaşanan olaylar yüzünden bir türlü finans problemi bugune kadar çözülemedi.
- Dhabi grup Türkiye Genel Müdürü Mr. Pasha ile görüştüm. Kendisi bana önümüzdeki hafta işçilerin parasını verelim onları mağdur etmeyelim, finans işi tam çözülene kadar da çalışma yapmayalım dedi.
- Eren Talu hala umutlu, bir formul bulup şantiyede çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar.
- Bu olanlar nedeniyle zor durumda kaldık. Çalışılmayan her gün bize daha fazla zarar veriyor, önümüzdeki hafta bu işin geleceği hakkında kararlar alınacaktır. Tera olarak biz daha fazla zarar görmek istemiyoruz.
- Bu arada kimse merak etmesin, tüm olumsuzluklara rağmen, Tera olarak şantiye de işçilere sıcak su, yemek sağlamaya devam ediyoruz.
Gelişmelerden haberdar ederim.
Not: Bu başlık sadece bilgi verme amaçlıdır. Yapılan yorumların da ona göre olmasını rica ediyorum.
-
Rezerv
-
Rezerv
-
Bu olanlar nedeniyle zor durumda kaldık. Çalışılmayan her gün bize daha fazla zarar veriyor, önümüzdeki hafta bu işin geleceği hakkında kararlar alınacaktır. Tera olarak biz daha fazla zarar görmek istemiyoruz.
bu ne anlama geliyor?
-
daha önce kendileride işçilerin ücretlerini öderken sıkıntı yaşadılar 2 yada 3 kez. >:( . o zamanlar eren talu tahammül etmişti.
8 Mart başlığında problemin çözüldüğü yazıyordu yanılmıyorsam. Yine de siz bilirsiniz ama afaki oluyor konuşmalarınız.
-
Osman Gündoğdu:
- Şantiyede işler durdu.
- Bu konuda bizim firmamızın, beton veren Boğaziçi firması ve demir tedarik eden firma ve diğerlerinin bir kabahati yok.
- Eren Talu hala umutlu, bir formul bulup şantiyede çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar.
- Bu olanlar nedeniyle zor durumda kaldık. Çalışılmayan her gün bize daha fazla zarar veriyor, önümüzdeki hafta bu işin geleceği hakkında kararlar alınacaktır. Tera olarak biz daha fazla zarar görmek istemiyoruz.
yoruma gerek yok
-
- Eren Talu hala umutlu, bir formul bulup şantiyede çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar.
Osman bey çok umutlu değil galiba ??
-
yarın işbaşı yapılacakmış.
emrecim bu haber kesin mi? sonra yine hayalkırıklığı olmasın sonra.
-
Arkadaslar, ilk mesajda da yazdim, baslik bilgi amacli, kimse burada kimseye ithamlarda bulunmaya klakmasin. Varsa sorunuz bunu yazin, cevap elirsak bilgilendiririz. Bunun disinda yazilan her mesaj silinecektir.
-
•Dhabi grup Türkiye Genel Müdürü Mr. Pasha ile görüştüm. Kendisi bana önümüzdeki hafta işçilerin parasını verelim onları mağdur etmeyelim, finans işi tam çözülene kadar da çalışma yapmayalım dedi.
•Eren Talu hala umutlu, bir formul bulup şantiyede çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar.
İsmail abi yukarıdaki bu iki madde bu hafta şantiyede işlerin yeniden başlayacağının zor olduğu anlamına mı geliyor ?
-
Bilgileri ben degil yetkililer verecek arkadaslar. Siz burada sorularinizi yöneltin ben kendilerine iletirim.
-
ismail abi eren talu çalışmaya devam mı edecek yoksa yeni bir ihale soz konusumu ?
-
•Dhabi grup Türkiye Genel Müdürü Mr. Pasha ile görüştüm. Kendisi bana önümüzdeki hafta işçilerin parasını verelim onları mağdur etmeyelim, finans işi tam çözülene kadar da çalışma yapmayalım dedi.
•Eren Talu hala umutlu, bir formul bulup şantiyede çalışmaya devam etmeyi planlıyorlar.
İsmail abi yukarıdaki bu iki madde bu hafta şantiyede işlerin yeniden başlayacağının zor olduğu anlamına mı geliyor ?
bak: bu insaat durmustur demektir ..okadar..
-
"Bu olanlar nedeniyle zor durumda kaldık. Çalışılmayan her gün bize daha fazla zarar veriyor, önümüzdeki hafta bu işin geleceği hakkında kararlar alınacaktır. Tera olarak biz daha fazla zarar görmek istemiyoruz." cümlesi çok can al›c›, acaba buradan çekilebiriz anlamınımı çıkartmak gerek gerekiyor :S
-
dün eren talu bi şeyler konuştu açılışı 29 ekimden aralık sonuna erteledi
-
acilis degil
teslim tarihi
stad aralik 2010 basinda hazir olur gibi suan kayseri stadi gibi
ama 100% mayis 2010da biter baan göre (kayseride mayis 2009)
-
acilis degil
teslim tarihi
stad aralik 2010 basinda hazir olur gibi suan kayseri stadi gibi
ama 100% mayis 2010da biter baan göre (kayseride mayis 2009)
nasıl yani ? ???
-
yazdigim gibi :D
29 ekim hic acilis degildi.
sadece talu vs hedefelenen teslim tarihi. gerci ihale sartnamesine göre kasimin 3. veya 4. hatfasinda mecbur teslim etmeli (720gün)
ondan sonra GS SK bazi seyleri yapacakti
ve kayseride gördügümüz gibi, mutlaka Testlerde yapilmali
öyle hodri meydan maca olmaz
Meta arata göre galiba 1 ay test edilmeli stad
-
yazdigim gibi :D
29 ekim hic acilis degildi.
sadece talu vs hedefelenen teslim tarihi. gerci ihale sartnamesine göre kasimin 3. veya 4. hatfasinda mecbur teslim etmeli (720gün)
ondan sonra GS SK bazi seyleri yapacakti
ve kayseride gördügümüz gibi, mutlaka Testlerde yapilmali
öyle hodri meydan maca olmaz
Meta arata göre galiba 1 ay test edilmeli stad
ozaman biz boşuna 29 ekimi savunduk koruduk bişey dedirtmedik. amaç bu değilse tabiki.
-
hocam yukarda zaten teslim tarihi yaziyor
234 gün 6 saat vs :D
-
inşaatın bitiş tarihi 2009 aralık değilmi. benmi yanlış biliyorum. sen mayısa kadar uzanmışın :D
-
acilis degil
teslim tarihi
stad aralik 2010 basinda hazir olur gibi suan kayseri stadi gibi
ama 100% mayis 2010da biter baan göre (kayseride mayis 2009)
sercan burda bir hata yokmu. sen aralık 2010 yazmışsın. bence 2009 demek istedin heralde.
-
insaat 24 ay sürecek demislerdi
temel aralik ayinda atildi ama su otopark yüzünden mayist felan basladik.
gecime 6aydan 1ay indi, ama suan gene geriledik
yani mayis en gec tarih olur suan bana göre
artik yeni ihale yeni taseron (yeni vinc vs) olursa baya gecikme olur
-
sercan burda bir hata yokmu. sen aralık 2010 yazmışsın. bence 2009 demek istedin heralde.
pardon, 2009
aralik 2010 artik dünya krizi ciddi bir anlamda beter olursa olur
gerci o zaman stadi bosverin, esas proje GS kurtarmak olur (veya herkes kendini)
-
selam arkadaslar bence bu isi büyütmemek lazim hele hele dünyada kiriz varken hic kimse ama hic kimse sicak paranin disari gitmesinden yana deyil düsünün mercedes ve opel yada diyer büyük firmalar kapanma asamasina geldi nerede ise mercedes alman devletin 20 ml € verdi yardimla ayakta kaldi opel ve fort da dahil benim bildim alman firmalari amerikan firmalarida ayni sekilde bu türkiyedede kendini göstermis bunuda herkes biliyor buna ragmen eren tulu bey yinede stadi bitirmek icin elinden geleni yapti is yoksa parada yok misali eren beyede sorsaniz gecen senemi bu senemi iyi durumunz diye gecen seneyi söleyecektir suna inanmanizi istiyorum bu sene insaatin bitimi cok zor inanin buna kendinizi hazirlayinda bence ama birde sunu düsünün alisamiyn stadinda 4 yada 5 ay daha topragiyla tasiyla galatasaraya ablem olmus bi stadimizda yine oynayacaz ve bu stadin biraz daha tadini cikarmaliyiz bence er yada gec ama en fazla 5 ay uzar saniyorum alla hakkimizda hayirlisini versin diyorum bana soracak olursaniz dünyadaki en iyi stad alisamiyendir bi galatasarayli icin tabiki her seyimiz sevincimiz ve üzüntülerimiz hep orda yasanti allah nasip etseydide keske orda bi stad olsaydi nese arkadaslar gecikmeden dolayi kimseniz üzümemesinden yanayim allaha emanet olun
-
foto başlığı kilitli olduğu için buraya yazıyorum. 8 mart yorumlarımda da emin olmak gerekir demiştim maalesef.
beton atılma olayı ile ilgili olarak yaptığım araştırma sonucu aldığım cevap aşağıdadır:
Sayın Ö. BAYTAR;
Talep etmiş olduğunuz bilgilendirme hizmetine ait detayları aşağıda bilgilerinize sunarız;
Tera İnşaat’ten Osman Bey ile yapılan görüşme sonucunda stadyumda beton dökülmesinin söz konusu olmadığı bilgisine ulaşılmıştır.
-
Eren Talu Mimarlık, Tera İnşaat'ın işvereni konumunda mı? Yoksa firmalar ortak mı?
Eren Talu Mimarlık, -stat inşaatı bitene değin- sadece yapım masraflarını mı karşılayacak; yoksa TOKİ'ye vadettiği parayı periyodik olarak ödemeye başlamış mıydı?
Teşekkürler...
-
M.köy projesi bitince toki parasini görecek galiba
-
arkadaslar benim genel olarak bir sorum olacakti:
bu kriz ve finansal problemler dolayisiyle insaati baska bir firmanin üstlenme ihtimali varmi.
yani toki cikip diyebilir: insati bsaka bir firmaya devretik felan diye.
bu anlasmalar geregi mümkünmü
-
Açıkcası herşeyini stad uğruna ipotek altına aldıran Eren Talu'ya güvenim sonsuz. Stadı bir ay geçikmeli teslim etse ne olur, ne kaybederiz. Bu kadar bütün yatırımlarını bu stad için kullanan Eren Talu geri kalan kısmınıda halledecektir . Bu tür krizler heryerde yaşanmaktadır.
-
Bence bu sorun bıdaha yasanmamak uzere cıddı projelerle 15 gune halledılır sakın olmak lasım camıa olarak kenetlenmek lasım...
-
arkadaslar benim genel olarak bir sorum olacakti:
bu kriz ve finansal problemler dolayisiyle insaati baska bir firmanin üstlenme ihtimali varmi.
yani toki cikip diyebilir: insati bsaka bir firmaya devretik felan diye.
bu anlasmalar geregi mümkünmü
Bu konuda 8 Mart basliginda Alpay arkadasimiz güzel bir yazi yazmisti:
Sevgili dostlarım,
Biraz bundan sonra olabilecekler üstünde beyin jimnastiği yapalım, iyi ve kötü olası senaryolarıi analiz edelim:
1. İyi senaryo 1:
Eren Talu gerekli finansmanı bulur ve işe devam eder. Proje bir kaç ay, en fazla 1 devre gecikmeyle tamamlanır. Galatasaray 2010-2011 sezonuna Aslantepe'de girer. Kaybedilen bir devre olur. Tabii bu dönem için yapılması planlanan kombine satış gelirlerinin zamanında elde edilememesi ister istemez kulüp bilonçosunda sıkıntılara yol açar. Ancak böyle bir gelişmenin bir süredir beklendiğini varsayarsak kulüpte gelecek planlarını bu yeni termin takvimine göre yapmış olmalıdır. Özetle zarar telafi edilebilir boyutta kalabilir.
2. İyi senaryo 2:
Eren Talu gereken finansmanı bulamaz. İşi devam ettirme imkanının kalmadığını görerek projenin tarafları ile yani TOKİ ve Galatasaray'la masaya oturur. Projenin tasviyesi sorunsuz, karşılıklı mutabakat ile yapılır. Taraflar mahkemeye gitmeksizin sulh olurlar. TOKİ yeniden ihaleye çıkar. Bu ihale eskisi gibi bütünleşik bir ihale olmayabilir.
Proje aşama aşama ihale edilir. Yani İlk aşamada TOKİ Aslantepe'nin kalan işlerinin tamamlanması için ihale açar. Bu ihale yaklaşık 100.000.000 TL tutarında basit bir inşaat bir ihalesi olmalıdır. Bu tarzda açılacak bir ihale günümüzde işsizlikten kırılan bir çok müteahhit için son derece cazip, TOKİ tarafından ödeme garantisi sayesinde iştah kabartan bir ihale olur ve hiç merak etmeyin onlarca taliplisi olur. İhale prosedürü 1-2 ay içinde tamamlanır. İnşaat işi de maksimum 8 -10 ay sürer. Bu durumda yine 2010-2011 sezonunu Aslantepe'de oynarız.
3. Kötü Senaryo:
Eren Talu gereken finansmanı bulamaz. İşi devam ettirme imkanının kalmadığını görerek projenin tarafları ile yani TOKİ ve Galatasaray'la masaya oturur. Projenin tasviyesinde taraflar sulh olamazlar. İş mahkemeye intikal ettirilir. Bu durumda TOKİ yeni ihale açsa bile Danıştay yürütmeyi durdurma kararı alırsa, süreç mahkeme,temyiz gibi aşamaların tamamlanması bekleneceğinden sonu belirsiz bir devreye girer.
Şahsi fikrim, kötü senaryonun kimsenin yararına olmayacağı kabulünden yola çıkarak 2 iyi senaryodan birinin yaşanacağıdır. Bundan ötürü fazla karamsar olmayalım. Bu aşamaya gelmiş bir inşaat gecikmelide olsa tamamlanır ve zararlar sınırlı kalır.
Saygılar.
Bunlar veya bunlara yakin seyler olabilir ancak.
-
evet birçok kez söylendi bu olay burada.hatta sercanın daha önce de söylediğini hatırlıyorum.stad zaten 29 ekimde bitmeyecekti.ek işler hariçti..
-
Arkadaslar henüz Eren Talu'dan bir yanit gelmedi. Bu yüzden birsey diyemiyorum.
-
Arkadaslar henüz Eren Talu'dan bir yanit gelmedi. Bu yüzden birsey diyemiyorum.
osman beyden aldırdığım bilgiye göre henüz bir gelişme yokmuş maalesef...
-
para kalmadi
yani bütün insaat durdu
banakalarda kredi almak istiyorlar
M.Köy projesnden +500 Mil USD kazanacaklar, ama bankalar vermiyor iste su kriz yüzünden
-
Arkadaslar henüz yeni bir gelisme yok. Bu baslik sadece bilgi amacli diye yazmistim. lütfen kendi görüsleriniz icin foto basligini kullanin.
-
#
# Bu olanlar nedeniyle zor durumda kaldık. Çalışılmayan her gün bize daha fazla zarar veriyor, önümüzdeki hafta bu işin geleceği hakkında kararlar alınacaktır. Tera olarak biz daha fazla zarar görmek istemiyoruz.
İşin geleceği ile ilgili karar derken neyi kastediyo ?
-
Gözümüz aydın!!
Seyrantepe'de bayram!
Kriz bitti !.. Galatasaray'ın yeni stadının yapımında çalışan işçcilerin paralarının ödenmemesi nedeniyle başlayan ve şantiyedeki Galatasaray bayrağının indirilmesine kadar varan krizde mutlu sona ulaşıldı !..
Dubai'den bugün Halk Bankası'ndaki hesaba 1 milyon 800 bin Dolar para yatırıldı !.. Bu parayla işçilerin uzun süredir yapılayaman ödemeleri gerçekleşecek !.. İşçilerin paralarının yarın yatırılacağı öğrenildi.
Ligtv.com.tr'ye konuşan bir yetkili, Dubai'den gelen paranın yarın işçilere dağıtılacağını ve eylem sırasında indirilen Galatasaray bayrağının da yeniden direğe çekildiğini söyledi.
Projedeki bazı küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yaklaşık 1 hafta inşaatta fazla çalışma olmayacağını da belirten yetkililer, önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı inşaatın kaldığı yerden devam edeceğini sözlerine eklediler.
(Ligtv.com.tr)
-
Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın yapımında çalışan işçcilerin, paralarının ödenmemesi nedeniyle başlattığı protesto sona erdi.
Dubai'den bugün Halk Bankası'ndaki hesaba 1 milyon 800 bin dolar para yatırıldı. Bu parayla işçilerin uzun süredir yapılayaman ödemeleri gerçekleşecek. İşçilerin paralarının yarın yatırılacağı öğrenildi.
Ligtv.com.tr internet sitesinde konuşan bir yetkili, Dubai'den gelen paranın yarın işçilere dağıtılacağını ve eylem sırasında indirilen Galatasaray bayrağının da yeniden direğe çekildiğini söyledi.
Projedeki bazı küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yaklaşık 1 hafta inşaatta fazla çalışma olmayacağını belirten yetkililer, önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı inşaatın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdiler.
Kaynak: HaberTurk İnternet Gazetesi.
-
Seyrantepe'de bayram!
Kriz bitti !.. Galatasaray'ın yeni stadının yapımında çalışan işçcilerin paralarının ödenmemesi nedeniyle başlayan ve şantiyedeki Galatasaray bayrağının indirilmesine kadar varan krizde mutlu sona ulaşıldı !..
Dubai'den bugün Halk Bankası'ndaki hesaba 1 milyon 800 bin Dolar para yatırıldı !.. Bu parayla işçilerin uzun süredir yapılayaman ödemeleri gerçekleşecek !.. İşçilerin paralarının yarın yatırılacağı öğrenildi.
Ligtv.com.tr'ye konuşan bir yetkili, Dubai'den gelen paranın yarın işçilere dağıtılacağını ve eylem sırasında indirilen Galatasaray bayrağının da yeniden direğe çekildiğini söyledi.
Projedeki bazı küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yaklaşık 1 hafta inşaatta fazla çalışma olmayacağını da belirten yetkililer, önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı inşaatın kaldığı yerden devam edeceğini sözlerine eklediler.
(Ligtv.com.tr Özel)
-
İnşaattaki bayrağı hangi godoş veya godoşlar indirdi ise bu işle ilgili olan her kişi şunu iyi bilmeli. Biz şerefli, onurlu kişiler olarak, haksızlığa uğrayan kişi veya kişiler kim olursa olsun asla karşısında yer almayız. Söz konusu olan vakada mağdur olan, geçimini sağlamakta sıkıntı çeken, zorluklar yaşayan inşaat işçilerinin haklı tepkilerini anlayışla karşılamak durumundayız. Ancak kulübümüzün ödemelerin yapılamaması ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen şerefli Galatasaray bayrağına yapılan saldırıyı sebebi ne olursa olsun hoş görmeye duymamazlık tan görmemezlik ten gelmeye hiçmi hiç niyetimiz olmadığının bilinmesini istiyoruz. Aslında mesele ekonomik kriz meselesi de değildir. Kanımca projenin ne kadar finansman gerektirdiği, ödemelerin hangi periyotlarda yapılması gerektiği önceden bilinemez bir şey değildir. Projede hangi kolona hangi gün hangi saat beton döküleceği bile belli bir iş planı çerçevesinde yapılıyor ise, ödemelerinde hangi tarihlerde kimlere yapılacağı ve aksamalar olmaması için ne zaman ne kadar para gerekli olduğu elbette bilinmelidir. Yüz milyon USD üzerinde bir rakamın telaffuz edildiği bir projede, projeyi gerçekleştirmeye talip olan kuruluşun finans konularında yürütmeyi sağlayan bir departmanı yokmu?? Yani daha avam ifade etmek gerekirse, projeye talip olanlar (Eren Talu ve ortakları) bir miktar paramız var bismillah hele bir başlayalım kalanını nasıl olsa buluruz şeklinde bir anlayışlamı bu kadar büyük bir riski göze alıyorlar? Şayet böyle ise bu nasıl iştir yahu? Yüz milyon dolarlık bir stadyum yapmayı taahhüt ediyorsan yüz milyon dolar hazır demektir. Ortaklarından biri veya ikisi de bu paranın kendisinde mevcut olduğunu beyan etti de şimdi yok mu diyor??? Şayet öyle ise hiç bir teminatı olmadan, hukuksal müeyyideler sağlanmadan neye göre ortaklık sözleşmesi yapılıyor? Eren bey kendisine ait varlıkları kaybetmek pahasına keyfe keder bir gayri menkul ortaklığı kurabilir. En acı şekilde zarar etmeyi de göze alabilir. Biz ona karışamayız. Ancak bahsettiğim şey gayrimenkul ortaklığı ile ilgili değil bu ortaklığın stadyum inşaatı ile ilgili olan kısmıdır. Yapılan tüm yorumlarda Toki Eren Talu ve ortakları ve Galatasaray klüb’ü bu meselede taraf olarak görülmekte. Ancak inşaat bitirildikten sonra stadyumu kullanacak olan kulüp taraftarından hiç bahsedilmemektedir. Hiç şüphe yok ki bu stadyum meselesinde ne Toki ne inşaatı yapanlar nede bir başkası klüp taraftarından daha fazla söz ve hak sahibi değildir. Zira sadece açılış maçında bile öyle sanıyorum ki, taraftar tüm harcamaları ile birlikte (fast food, restaurant, forma, meşrubat vs.)15 milyon dolardan fazla bir miktarı stadyumda bırakacaktır ve yine öyle sanıyorum ki merak ve stadyumun yeni yapılmış olmasının yarattığı sinerji ile, ilk on maç büyük ihtimalle stadyum full olacaktır. Trabzon Şiketaş ve özelliklede şikebahçe maçlarının stadın ilk yılında boş tribünlere oynanmayacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. (tabiî ki sevgili başkanımızın Arda, Lincoln, Barosh ve Kewell gibi starlarımızı satmaması bilakis takımı gerekli mevkilerde takviye etmesi koşulu ile) Sonuç olarak sadece bir yıl içinde nerede ise stadyumun toplam maliyetine yakın bir para GS taraftarının cebinden çıkacaktır. Eren Talu’nun iyi bir Galatasaraylı olduğunu elbette biliyor ve muaffak olabilmesi için dua ediyoruz. Ancak projenin finansal planlamasının global kriz bahanesine rağmen tam anlamıyla fiyasko olduğunu yazmadan geçemiyorum. Klüp bayrağımızı indiren yavşaklara gelince. Onların derdinin paralarını alamamak olmadığı aşikar. Çünkü gerçekten geçim, ekmek telaşında olan bir adamın böyle bir soytarılık aklının ucundan bile geçmezdi. Bu bağlamda bu soytarılığa iştirak eden godoşları bir kenara, gerçekten ekmeğinin peşinde ekmeğinin derdinde olan inşaat emekçilerini bir kenara ayırıyor ve diyorum ki; o yavşak tayfasının resimlerini tespit edebiliyorsak forumun kurallarına aykırı değilse eğer burada teşhir edilmelidir ve şayet eğer taşeron olarak Tera ile devam edilecekse bu işin peşini bırakmayacağımız çok ama çok iyi bilinmelidir. Elbette ki inşaatta çalışacak işçilerin hangi takımı tuttuklarına bakılarak tasnif edilmesini kastetmiyoruz. Bu inşaatta diğer tüm inşaatlar gibi bir ekmek kapısıdır,mutlaka Beşiktaşı’da şikebahçe’yide tutanlar veya hiç takım tutmayanlarda olacaktır. Aslında bunu bu şekilde ifade diyor olmak bile saçmalıktan başka bir şey değil ancak Galatasaray için inşa edilen bir stadyumda Galatasaray bayrağını indirip oraya şikebahçe bayrağı asmak istediklerini söyleyen soytarıların bu inşaatın şantiyesinde çalışmamaları gerektiği aşikardır. Firmadaki ve şantiyedeki görevliler “kendileri için çok daha önemli” bir çok teknik finansal vs. sorun arasında umarım bayrak vakasını önemsemezlik yapmayacaktır.
-
:tez1:KRİZ BİTTİ :tez1:
İşçcilerin paralarının ödenmemesi nedeniyle başlayan ve şantiyedeki Galatasaray bayrağının indirilmesine kadar varan krizde mutlu sona ulaşıldığı öğrenildi.
Dubai'den bugün Halk Bankası'ndaki hesaba 1 milyon 800 bin Dolar para yatırıldığı belirtilen ligtv.com.tr'deki habere göre, bu parayla işçilerin uzun süredir yapılayaman ödemelerinin yapılacağı, paralarının yarın işçilerin hesabına yatırılacağı öğrenildi.
Bir yetkili, Dubai'den gelen paranın yarın işçilere dağıtılacağını ve eylem sırasında indirilen Galatasaray bayrağının da yeniden direğe çekildiğini söyledi.
Projedeki bazı küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yaklaşık 1 hafta inşaatta fazla çalışma olmayacağını da belirten yetkililer, önümüzdeki haftadan itibaren geniş çaplı inşaatın kaldığı yerden devam edeceğini sözlerine eklediler.
-
Paralarını ödeyip o işçileri çıkarıyorum
Eren Talu, Dabi ve Alke’yle ortaklaşa yürüttüğü Galatasaray’ın Seyrantepe’deki stat projesindeki taşeron şirketin işçileriyle yol ayrımına geldi. Talu, bir süredir, "paramız ödenmiyor" diye eylem yapan işçiler için, "Paralarını ödeyip, işlerine son vereceğim" kararı aldı.
Galatasaray’ın Aslantepe diye bilinen stad projesini gerçekleştiren Dabi-Eren Talu-Alke Ortak Girişim Grubu’ndan maaşlarını alamadıkları için 3 Mart’tan bu yana çalışmaya son veren ve birçok eylem gerçekleştiren işçilerle ilgili nihai karar çıktı. 300 işçinin maaşlarını ödeyip işlerine son vereceğini dile getiren yüklenici firma Eren Talu Mimarlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Eren Talu, "Onlara 3 milyon TL borçluyum. Bunun tamamını bugün (dün) ödeyeceğim. Hatta 3 Mart tarihinden bu yana çalışmadıkları günler için de 150 bin TL’lerini vereceğim. Ama ödemenin ardından hepsinin işine son vereceğim. Kadro baştan sona değişecek" dedi.
Yaş da yanar
Projede gerçekleştirilen eylemlerin organize olduğunu iddia eden Talu ,işçilerin tamamını değiştirme kararına karşın taşeron şirket ile olan anlaşmasını bitirmeyeceğini söyledi. Talu, şöyle devam etti: "Pojenin kaba inşaatını gerçekleştiren Tera adlı şirketle çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü şu an tek odağımızı bu stadın 2010 yılbaşına kadar bitirilmesi konusu oluşturuyor. Stadın yetişmesi Galatasaray’ın gelirleri açısından gerçekten çok önemli. Taşeronun değişmesi ise bize sadece zaman kaybettirir. İş 1.5-2 ay aksamaya gider. Kurunun yanında yaş da yanmasın istiyoruz. Bu nedenle Tera ile çalışmamızı sürdüreceğiz."
Bugüne kadar projeye 71 milyon TL yatırım yaptığını dile getiren Talu’nun projeyi tamamlanması için 100 milyon lira daha masraf yapması gerekiyor. Taşeronu Tera’ya 1 Ocak faturasını 4 gün gecikmeyle 5 Ocak tarihinde ödediğini dile getiren Eren Talu’nun 1 Şubat tarihli faturanın yarısını ödediği, 1 Mart tarihli fatura için ise henüz bir ödeme yapamadığı belirtiliyor. Yeni bir açılım ile finansman konusunu çözdüğünü dile getiren Eren Talu, "Ödeme ile ilgili olarak bir sorun yaşanmayacak. Para hazır" dedi.
Ortak vermiyor iddiası
Tera’nın Yöneticisi Osman Gündoğdu, Talu’nun Abu Dabi’li ortağından para alamadığını savunmuş ve "Biz de paramızı alamadığımız için işçiye ödeme yapamıyoruz" demişti. "Eren Talu’nun aynı anda Ali Sami Yen’in oradaki projeyi yapabilmesi durumunda sorun yaşanmayacağını ifade eden Gündoğdu, şunları söylemişti: "Talu stadı bitirmeden Ali Sami Yen’e başlayamıyor. Bu da finansman sorunu yaşamasına yol açıyor. Yine de Eren Talu bu işe girerken şartları zaten biliyordu. Bile bile kabul etti."
Paramızı ödemezlerse şikeci bayrağı asacağız
Galatasaray’ın, yapımına 1.5 yıl önce başlanan Seyrantepe’deki stadyum inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları için Galatasaray bayrağını yarıya indirdi. İşçiler, paralarının ödenmemesi halinde inşaata şikebahçe bayrağı asacaklarını söyledi. İşçiler, eylemlerine paralarını alamadıkları gerekçesiyle üç ay önce başlamıştı. Önce işi yavaşlatan işçiler, 3 Mart’tan sonra inşaata tek bir çivi bile çakmamıştı. Seyrantepe projesinin işçileri, önceki gün de TEM otoyolu kenarında ateş yakarak eylem yapmışlardı. Bu işçilerin ilk ateşli eylemi de değildi. Stadı zamanında yetiştirmek için günde 15 saatten fazla çalıştıklarını söyleyen bir işçi, "Alacaklarımızı tahsil etmeden işbaşı yapmayız. Eren Talu kaynağı temin etmeden bu büyük işin altına girdi. Şimdi para bulamadığı için işler durdu. TOKİ bu işi yapamayan Talu’nun şirketinden alsın ve başka şirkete versin. Aksi taktirde işbaşı yapmayız" dedi.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/11232336.asp?gid=229
-
Paralarını ödeyip o işçileri çıkarıyorum
Eren Talu, Dabi ve Alke’yle ortaklaşa yürüttüğü Galatasaray’ın Seyrantepe’deki stat projesindeki taşeron şirketin işçileriyle yol ayrımına geldi. Talu, bir süredir, "paramız ödenmiyor" diye eylem yapan işçiler için, "Paralarını ödeyip, işlerine son vereceğim" kararı aldı.
Galatasaray’ın Aslantepe diye bilinen stad projesini gerçekleştiren Dabi-Eren Talu-Alke Ortak Girişim Grubu’ndan maaşlarını alamadıkları için 3 Mart’tan bu yana çalışmaya son veren ve birçok eylem gerçekleştiren işçilerle ilgili nihai karar çıktı. 300 işçinin maaşlarını ödeyip işlerine son vereceğini dile getiren yüklenici firma Eren Talu Mimarlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Eren Talu, "Onlara 3 milyon TL borçluyum. Bunun tamamını bugün (dün) ödeyeceğim. Hatta 3 Mart tarihinden bu yana çalışmadıkları günler için de 150 bin TL’lerini vereceğim. Ama ödemenin ardından hepsinin işine son vereceğim. Kadro baştan sona değişecek" dedi.
Yaş da yanar
Projede gerçekleştirilen eylemlerin organize olduğunu iddia eden Talu ,işçilerin tamamını değiştirme kararına karşın taşeron şirket ile olan anlaşmasını bitirmeyeceğini söyledi. Talu, şöyle devam etti: "Pojenin kaba inşaatını gerçekleştiren Tera adlı şirketle çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü şu an tek odağımızı bu stadın 2010 yılbaşına kadar bitirilmesi konusu oluşturuyor. Stadın yetişmesi Galatasaray’ın gelirleri açısından gerçekten çok önemli. Taşeronun değişmesi ise bize sadece zaman kaybettirir. İş 1.5-2 ay aksamaya gider. Kurunun yanında yaş da yanmasın istiyoruz. Bu nedenle Tera ile çalışmamızı sürdüreceğiz."
Bugüne kadar projeye 71 milyon TL yatırım yaptığını dile getiren Talu’nun projeyi tamamlanması için 100 milyon lira daha masraf yapması gerekiyor. Taşeronu Tera’ya 1 Ocak faturasını 4 gün gecikmeyle 5 Ocak tarihinde ödediğini dile getiren Eren Talu’nun 1 Şubat tarihli faturanın yarısını ödediği, 1 Mart tarihli fatura için ise henüz bir ödeme yapamadığı belirtiliyor. Yeni bir açılım ile finansman konusunu çözdüğünü dile getiren Eren Talu, "Ödeme ile ilgili olarak bir sorun yaşanmayacak. Para hazır" dedi.
Ortak vermiyor iddiası
Tera’nın Yöneticisi Osman Gündoğdu, Talu’nun Abu Dabi’li ortağından para alamadığını savunmuş ve "Biz de paramızı alamadığımız için işçiye ödeme yapamıyoruz" demişti. "Eren Talu’nun aynı anda Ali Sami Yen’in oradaki projeyi yapabilmesi durumunda sorun yaşanmayacağını ifade eden Gündoğdu, şunları söylemişti: "Talu stadı bitirmeden Ali Sami Yen’e başlayamıyor. Bu da finansman sorunu yaşamasına yol açıyor. Yine de Eren Talu bu işe girerken şartları zaten biliyordu. Bile bile kabul etti."
Paramızı ödemezlerse febe bayrağı asacağız
Galatasaray’ın, yapımına 1.5 yıl önce başlanan Seyrantepe’deki stadyum inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları için Galatasaray bayrağını yarıya indirdi. İşçiler, paralarının ödenmemesi halinde inşaata febe bayrağı asacaklarını söyledi. İşçiler, eylemlerine paralarını alamadıkları gerekçesiyle üç ay önce başlamıştı. Önce işi yavaşlatan işçiler, 3 Mart’tan sonra inşaata tek bir çivi bile çakmamıştı. Seyrantepe projesinin işçileri, önceki gün de TEM otoyolu kenarında ateş yakarak eylem yapmışlardı. Bu işçilerin ilk ateşli eylemi de değildi. Stadı zamanında yetiştirmek için günde 15 saatten fazla çalıştıklarını söyleyen bir işçi, "Alacaklarımızı tahsil etmeden işbaşı yapmayız. Eren Talu kaynağı temin etmeden bu büyük işin altına girdi. Şimdi para bulamadığı için işler durdu. TOKİ bu işi yapamayan Talu’nun şirketinden alsın ve başka şirkete versin. Aksi taktirde işbaşı yapmayız" dedi.
[url]http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/11232336.asp?gid=229[/url]
Stadı zamanında yetiştirmek için günde 15 saatten fazla çalıştıklarını söyleyen bir işçi, "Alacaklarımızı tahsil etmeden işbaşı yapmayız. Eren Talu kaynağı temin etmeden bu büyük işin altına girdi. Şimdi para bulamadığı için işler durdu. TOKİ bu işi yapamayan Talu’nun şirketinden alsın ve başka şirkete versin. Aksi taktirde işbaşı yapmayız" dedi.
işçilerin polyanalığına hayran kaldım. Galatasaray gibi bir klübü şikeci ile tehdit edeceksin, eylem yapıp malzemeleri yakacaksın, işi bırakacaksın, sonra büyük patron toki gelip talu dahil herkesi kovacak ve seni tutacak hadi koçlarım çalışın diyecek. vay vay vay. böyle bir işe kakıştıktan sonra sizi de sizi kışkırtanları da orda tutarlar mı sanıyorsunuz. hepnize yazık oldu. şu kriz zamanında birde işsiz kalacaksınız. ama kafayı kullanacaktınız.
Galatasaray la oyun olmaz. Hele tehdit hiç sökmez. Gidin aziz babanızın çiftliğinde iş arayın şimdi.
-
Evet bir daha yaşanmaması için yapılması gereken buydu, paraları ödensiz ve işlerine son verilsin, yolları açık olsun.
Bunu burdan yazmak tabiki kolay degil tabiki evine ekmek götüremeyen insanlar var, ama bu işlerde karşılıklı hoş görü ile halledilebilirdi,
Al şimdi ne oldu tümden işlerinden oldular hadi bakalım bu krizde başka nerde iş bulacaklar işçiler, memlekette bir sürü işsiz işçi var ve hepside yaşasın iyi saglam bir iş bulduk maaşlarımız ne olursa olsun ödenecek düşüncesiyle bu işe koyulacaklardır.
Yeni gelenlerde Eren Talu nun bu tavrıyla böyle bir eyleme kalkışacaklarını zannetmiyorum.
Yerinde bir karar yinede hayırlısı olsun diyorum.
-
küresel kriz ortada işsizlerin iş bulamadığı dönemde şu çapsızların yaptığını hazmedemiyroum benim için en kutsal Türk bağrağıdır yerde görmeye dayanamam hemen kaldırırım ancak Galatasaray bayrağıda ikinci öncelikdedir Trabzonsporlu annem bile yere düştüğünde özenle kaldırdığını bilirim Galatasaray bayrağını, ama bu şeresizler yönetimin stadyum krizine müdahale etmesi için bayrak indiriyorlar hemde yönetimin konuyla uzaktan yakından alakası olmamasıne rağmen ben holiganizme fanatizme karşıyım ama taraftarda buna göz yumdu hazmetti gidip şantiyede 2-3 nün ağzını burnunu kırsaydı bakın ne oluyordu ama neyse diyelim medeni insanız diyelim bu krizin böyle şeyleri doğurmamasının sevindirici olduğunu düşünelim geçelim ama şu biline ben bir Galatasaray lı olarak o şerefsizlerde her zaman ahım olacak melek dediğiniz o haysiyetsiz şerefsizlerde, ben aç gezerim beş parasız kalırım ama ömrümde beni hiç kimsenin güldüremediği kadar güldüren takımıma bir bakıma namusuma el sürdürmem
-
eren talu çok zekice bir davranışta bulundu sonuna kadar destekliyorum
bu adamlarla devam etseydi ve olası bir sorun daha yaşansaydı bu adamlar bu sefer daha büyük eğlemlere imza atacaktı böylelikle hem bunun önüne geçti hemde yerine gelecek işcilere akıllı uslu davranmazlarsa kapının önüne koyulacakları mesajını göndermiş oldu afferin ona
işçiler için üzücü bir durum ama her koyun kendi bacağından asırır adam gibi efendi durup eylemlerini sesizce gerçekleştirselerdi bunlar olmazdı hakettiler şimdi febe bayrağını asarız diyen işçiler azizenin eteklerine sarılsın iş dilensin bakalım...
-
adnan polat ve mali kongre ve aslantepe
''YENİ STADI 2010-2011 SEZONUNDA AÇARIZ''-
Adnan Polat, mali sorunlar nedeniyle işçilerin bir süredir iş bırakma eylemi yaptıkları Aslantepe'deki stadın bitişinin gecikeceğini belirtirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgilendiğini ve çözümün bulunacağını dile getirdi.
Kulüp olarak, stattaki iş bırakma durumundan sonradan haberdar olduklarını söyleyen Polat, şöyle devam etti: ''Kulüp olarak, TOKİ ile yüklenici firma arasındaki anlaşmanın takibini, şartnameye uygun yapılıp yapılmadığı ve zaman planı konularında yapıyoruz. Bu sıkıntılar bitecektir. Devletin en üst kademesindeki, projenin altına imza koyan insanlara kadar konu gitti. TOKİ ile yüklenici firma arasında yeni bir gelişme var, tahmin ediyorum hafta sonuna kadar finansman modeli çözülmüş olacak. İnşaatın 29 Ekim'de bitmesi zor gözüküyor. 3-5 ay sarkması söz konusu. Bizi çok fazla etkilemeyecek. Çalışmalarımızda, stadı 2010-11 sezonunda Galatasaray'a yakışır şekilde açılışla hizmete sokmak istiyoruz. Bu durma olmasaydı, ay sonunda koltuk satışına başlayacaktık. Kaynağı da Sporif A.Ş. ile Futbol A.Ş.'nin birleşmesinde kullanacaktık. Başbakan dahi bu durumlardan haberdar. Stadımız illa ki bitecek. Bizim kadar Başbakan da takipçisi. Ben bu anlaşmanın altında imzası olan Başbakana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Eleştiri yaparken insaflı olmak lazım.''
ASLANTEPE YILBAŞINA KALDI-
Aslantepe'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi çerçevesinde devam eden yeni stadın inşaatında yaşanan sıkıntılar, divan kurulu toplantısında da gündeme gelirken, Eren Talu'nun babası Erdem Talu, inşaatı yılbaşında bitireceklerini söyledi. Güncel olaylar bölümünde söz alan, yüklenici firma sahibi Eren Talu'nun babası Erdem Talu, stat inşaatında mali sıkıntılar nedeniyle yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduklarını belirtirken, daha önce 29 Ekim 2009'da bitirilmesi planlanan inşaatı, gecikmeler nedeniyle yılbaşında tamamlayacaklarını söyledi.
''Bir süredir yaşanan işçi hareketleri, bizi son derece rencide etmekte ve itibarımızı zedelemektedir'' diyen Talu, şunları söyledi: ''Maalesef buna basın da alet olmuştur. İşçiler, taşeronun sorumluluğunda. Biz her ayın 25'inde, hak ediş ölçüsünde para ödüyoruz. Şubat istihkakını eksik ödedik, mart ayında da ödeme yapamadık. Yani 1,5 aylık istihkak ödenmedi, ancak bugün ödemeler yapılıyor. Sebebi, bankalardan gereken finansmanın sağlanamaması. Bundan dolayı 1,5 aylık aksama oldu. Bizi asıl üzen, işçi denen bu insanların Galatasaray bayrağını indirmesi, 'para geldi mi, dekontunu bize yollayın' gibi taleplerle bizi aramaları. Bunlar, bir işçinin bilebileceği şeyler değil ve özel bir organizasyonla yapıldığını düşünüyoruz. Değil Galatasaray bayrağını, hiçbir kulübün bayrağını aşağı indirmek kimsenin hakkı değildir.''
Erdem Talu, stat inşaatı için bugüne kadar 71 milyon dolar sarf edildiğini ve 100 milyon dolara daha ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, ''Birkaç bankayla mutabık kalındı. Bugün Dubai'deki ortaklarımız geliyor ve yarın bankalarla gerekli temaslar yapılacak. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir anlayışla inşaat devam edecek. Kaybettiğimiz 2 aylık bir süre var. Yılbaşında bu inşaatı bitireceğiz. Bize inanmanızı ve destek olmanızı candan bekliyoruz'' diye konuştu. Diğer yandan, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, çalışmalardaki duraklama nedeniyle stat inşaatının geldiği nokta hakkında bu ay bilgi veremeyeceklerini kaydederken, basında Galatasaray Kulübü'nün, inşaatın bir parçasıymış gibi gösterilmesine tepki göstererek, ''İhalenin sahibi TOKİ, üstlenici firması da Eren Talu-ALKE firmasıdır. İnşaat bittikten sonra stat Galatasaray'a devredilecektir. Oradaki Galatasaray bayrağını indirmek, yanlış adrese müracattır'' ifadelerini kullandı.
mali kogre baskanın dedigi aslantepe sözlerii diger bilgiler oyuncular filan stadla ilgili bunları konustu
-
Seyrantepe Krizini TOKİ Garantisi Çözecek
Başlık "Seyrantepe Krizinin sebebi TOKİ çıktı" olarak atılmalıymış!
20.03.2009 12:35:00
İşçilerin kazan kaldırdığı Seyrantepe için Toki Başkan Yardımcısı, Işın Çelebi, Eren Talu ve Dubaili ortaklar, devlet bankalarının kredi vermesinin önünü açacak yeni bir model üzerine görüşüyor.
Kullanım hakkı 49 yıllığına Galatasaray'ın olan Seyrantepe'deki stadın yüklenicisi Eren Talu, işçilerin kazan kaldırdığı maaş krizinin ardında yatan nakit sıkışıklığını Toplu Konut İdaresi'nin temliğinin devlet bankalarınca tanınmamasına bağladı. İşler zora girince Toki de bakarında kolay finansman sağlaması için sistemde yenilik kararı aldı.
"PARASINI GERİ ÖDERİZ"
İşçilerin paralarını ödeyen Talu, "Bu noktaya gelinmesinin bir sebebi de devletin stadına devletin TOKİ'sinin temliğine, devletin bankasının kredi vermemesi" dedi. Talu, ortakların anlayışlı yaklaşım beklediklerini belirterek, "İnşaatın yüzde 15'i tamamlanınca TOKİ'den temlik aldık ama bankadan 50 milyon dolar kredi vermediler. Durum ortakları düşündürdü. Olay bu noktaya gelince parayı verdiler, keşke böyle olmasaydı" dedi.
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ise soruna kalıcı çözüm bulmak için TOKİ Başkan yardımcısı Çağatay Göktayoğlu, Galatasaray Yöneticisi Işın Çelebi, Eren Talu ve yabancı ortaklarının dün toplantı yaptığını söyledi. Bayraktar temlik konusunu şöyle açıkladı: "Halk Bankası kredi vermedi. Çünkü Talu'ya verdiğimiz, arsa karşılığı olduğundan dayanıksız bir temlik. Mecidiyeköy'ü yapmadan işini feshetsek bile stadyuma yapacağı 200 milyonluk yatırımı geri ödeyeceğimize, kredi bedelinin buradan karşılanacağına dair bir ekleme yapmayı düşünüyoruz."
"GALATASARAYLILAR ÜZÜLMESİN BU İŞİ ÇÖZECEĞİZ"
TOKİ Başkanı Bayraktar Seyrantepe'de işleri ayağı yere basan bir konuma getirmek istediklerini belirterek, çıkış yolları aradıklarını ifade etti. Bankaların temlikle ilişkili değişiklik önerilerini kabul etmemesi durumunda nasıl bir yol izleyeceklerini sorduğuz Bayraktar, "Talu'ya ve ortaklarına bu yolu öneren de biziz. Bu işi çözeriz. Bu stadı bitiririz. Galatasaraylılar üzülmesin" dedi.
TEMLİK NE İŞE YARAR?
TOKİ tarafından inşaatlarını üstlenen firmalara bir nevi teminat olarak verilen ve kredi amayı kolaylaştıran temliğin, banka adına garantisi TOKİ'nin firmalara ödediği hakedişler. Ancak hakediş değil arsa karşılığı verilen temlikler, firmalar yaptığı işi satmadan para kazanamadığı için diğer temliklere göre daha güçsüz. İşte, Seyrantepe projesinde de yüklenici Eren Talu ve ortakları, önce Seyrantepe'yi kendi finansman kaynakları ile bitirip Mecidiyeköy'deki (bugünkü Ali Sami Yen Stadyumu'nun yeri) rezidansın satışına başladıktan sonra para kazanabileceği, diğer bir değişle TOKİ'den para değil arsa aldığı için temliğin banka için önemi kalmıyor.
Kaynak: Haber Türk
http://www.medyaspor.com/v02/News.aspx?id=21772
--------
İşler böyleymiş meğer... Eren Talu'ya kızıp, sitem edenlerin şimdi biraz da olsa yüzü kızarır sanırım. ;D
-
Nisan`ın ilk haftası başlanıyor 3 vardiya 24 saat...
-
Habertürk'te cikan yaziyi Eren beyden teyyit ettirdim. Haber dogruymus yani.
-
Habertürk'te cikan yaziyi Eren beyden teyyit ettirdim. Haber dogruymus yani.
Ben zaten sahsen ne sampıyonluk nede uefa bu stad bıtsın baska bısey ıstemıyorum. Cunkı Tkımımızın duzelmesı ıcın bu stad sart her yonden bıze ılac gıbı gelecek cehremız degısecek.
-
3 vardiya ne demek?
-
Gs1905.org da bu yorumu okudum:
Bugun aslantepedeydim iki vinç sökülmüştü götürülüyodu renkdaşlar çok üzüldüm
Niye Vincleri indirdilerki?
Bilen varmi acaba?
Iy aksamlar!
-
Gs1905.org da bu yorumu okudum:
Bugun aslantepedeydim iki vinç sökülmüştü götürülüyodu renkdaşlar çok üzüldüm
Niye Vincleri indirdilerki?
Bilen varmi acaba?
Iy aksamlar!
dün akşam şantiyedeydim, böyle bir durum söz konusu değil
pardon
ben niye göremedim :S
-
Gs1905.org da bu yorumu okudum:
Bugun aslantepedeydim iki vinç sökülmüştü götürülüyodu renkdaşlar çok üzüldüm
Niye Vincleri indirdilerki?
Bilen varmi acaba?
Iy aksamlar!
(http://www.aslanyurekliler.com/gs_image/kyJWwkJ7dQn5.jpg)
http://www.aslanyurekliler.com/forum/fotograf-albumu/24-mart-fotograflari-t545.0.html#new
-
tamam Fatih :iyi:,
dün akşam oradaydım ama hiç dikkatimi çekmedi,
-
G.Saray'a Seyrantepe müjdesi
Bugüne kadar bankalardan kredi alamayan ve nakit sıkıntısı çeken Eren Talu ve Alke Ortaklığı’nın imdadına TOKİ yetişti.
Devlet adına stat yapacak olmasına rağmen bugüne kadar son 6 aylık süre boyunca kredi kullanamayan Talu ve Alke firmaları sonunda bu krizi aştı. Ve G.Saray’ın Aslantepe Stadı’nın 2009 yılı sonuna kadar yetişeceği müjdesi verildi. TOKİ’nin 100 milyon dolarlık banka kredisine kefil olacağı öğrenildi. Şirketin bu parayı Halkbankası’ndan alacağı belirtildi.
Devreye TOKİ’nin girmesinin ardından Halkbank’ın bu krediyi onaylamak üzere olduğu ve yarına kadar tüm işlemlerin tamamlanacağı kaydedildi.
G.Saray Yönetimi de 2010 yılına dahi yetişmeyeceği endişesine kapıldıkları stattan gelen haberle derin bir nefes aldı.
Başkan Adnan Polat ve idarecilerin inşaat çalışmalarının hızlanmasının ardından tam 2 yıldır üzerinde çalıştıkları ’taksitli-banka kredili kombine’ projesini devreye sokmayı planladıkları dile getirildi.
http://www.internetspor.com/gsaraya-seyrantepe-mujdesi-news3852.html
-
Finans sorunu halledildigi icin bu basligi kilitliyorum.