17. Kasım 2018, 14:00:16

Gönderen Konu: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!  (Okunma sayısı 12452 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Uğur Karaoğlu

  • Usta
  • ***
  • Kayıt Tarihi: Oca 2008
  • İleti: 712
  • Yaş: 43
  • Yer: Nazilli
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #32 : 13. Haziran 2008, 12:57:25 »
Herkese aynı cevabı göndermişler sanırım..
Ben de tekrar form doldurdup gönderdim ben inşaatın devam edip etmediğini değil, statik projelerinin ne zaman onaylanacağını sormuştum, bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim diye..
Siz de tekrar statik projelerle ilgili mail atın isterseniz

Mahone

  • Çırak
  • *
  • Kayıt Tarihi: May 2008
  • İleti: 112
  • Yaş: 33
  • Yer: Adana
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #33 : 13. Haziran 2008, 14:01:07 »
Tokiden bana gönderilen cevaba göre inşaatta bi sorun yok. Aşağıdaki maili göndermişler bana.

Bu mail size T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı web sitesindeki bilgi edinme başvuru formunda yazılmış bulunan talebe cevap olarak gönderilmiştir.
&nbsp
SN. MAHMUT ŞAHBAZ SEYRANTEPE SPOR KOMPLEKSİ İDAREMİZ İLE GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRÜLÜĞ ARASINDA İMZALANAMIŞ OLAN PROTOKOL HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUNSUZ BİE ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR. SAYGILARIMIZLA


Sizin de ev sahibi olmanız dileğiyle...
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

nolamaz

  • Mimar Sinan
  • ******
  • Kayıt Tarihi: Ara 2007
  • İleti: 7604
  • Yaş: 28
  • Yer: Isparta
  • İnşaat Mühendisi Adayı
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #34 : 13. Haziran 2008, 14:06:09 »
Aynı şeyi bana da ve tüm yollayanlara da göndermişler  ;D
Kupalara Layıksın Sen Galatasaray...

İsmail Demir

  • Administrator
  • Mimar Sinan
  • *
  • Kayıt Tarihi: Eyl 2007
  • İleti: 14311
  • Yaş: 41
  • Yer: Dortmund
  • Facebook sayfamiza Katilin!
    • http://www.turkisi.de
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #35 : 13. Haziran 2008, 14:15:13 »
Eren beye bu cevabi ve LastLost'a yollanan ikinci cevabi yolladim. Cevabini sizlere iletirim arkadaslar.

SeRseBiL

  • Kalfa
  • **
  • Kayıt Tarihi: Ara 2007
  • İleti: 253
  • Yaş: 34
  • Yer: istanbul Alibeyköy
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #36 : 13. Haziran 2008, 15:06:32 »



Sizin de ev sahibi olmanız dileğiyle...
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

ev sayibi olmak isteyen kim sen bizi stad sayibi et baska birsey istemiyoruz  :atki:
herkes Gider Biz Kalırız..!                                           

Biz GalatasarayLıyız...!

akgs

  • Çırak
  • *
  • Kayıt Tarihi: Ara 2007
  • İleti: 123
  • Yaş: 39
  • Yer: İSTANBUL
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #37 : 13. Haziran 2008, 15:20:43 »
 Eren Talu, dün akşam bazı basın yayın organlarında yer alan
Galatasaray'ın Seyrantepe Projesi'nin durduğu iddialarını
yalanlayarak, "Demir-çelik fiyatlarının yükselmesi nedeniyle
Erentalu Mimarlık ve Tic. A.Ş. ve ALKE ortaklığının işi bıraktığı'
iddiası, düpedüz uydurmadır." dedi.

  İddialar üzerine Proje Konsorsiyumu adına Eren Talu yazılı bir
açıklama yaptı. Talu'nun yaptığı yazılı açıklamada, önceki akşam
bazı yayın organlarında Seyrantepe Projesi'nin durduğu iddiaları
anımsatıldı ve "Proje devam etmektedir" denildi. Konsorsiyum adına
Eren Talu imzası ile yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"İnşaat, planlandığı gibi ve eksiksiz devam etmektedir. Kimi
"gecikme' iddialarının altında yatan nedense şudur: Sayın Mete
Arat'ın projesinde stadın dışında yer alan otopark binasının
oturduğu zemin, sondaj çalışması sonucuna göre yeteri kadar sağlam
çıkmamıştır. Bu nedenle, otoparkın stadın altındaki bodrum katlara
alınması kararı verilmiştir. Bununla ilgili mimari proje revizyonu
yapılmış ve 15 Nisan'da TOKİ tarafından onaylanmıştır. Buna göre
yenilenecek statik, mekanik ve elektrik projeleri 15 Temmuz'a kadar
TOKİ'ye teslim edilecektir. 1 Haziran'dan bu yana statik projeler
kısmi olarak onaylandıkça inşaata başlanmış ve Galatasaray'ın yeni
stadının teslim tarihi 29 Ekim 2009 olacak şekilde bütün iş programı
revize edilmiştir."


(IBS)

ultrass

  • Mimar
  • *****
  • Kayıt Tarihi: Nis 2008
  • İleti: 3720
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #38 : 13. Haziran 2008, 16:06:38 »
Erkek arkadaşlar bu gecikme tamamen tokiden kaynaklanan bir problemdir kimsenin şüphesi olmasın stadyum inşaatı tam gaz devam etmektedir.Zaten sayın eren talununda bu yönde artı demeçleri oldu bazı arkadaşlarımız stad inşaatı konusunda yavaş ilerliyo diye yazmaları haksızlık bence çünkü stad tamamen onaya göre devam etmekte tüm onayların alınması halinde tam vardiyaya geçilecektir eminim bu forumada fotoğraf yetişmeyecektir teşekkürler.

Uğur Karaoğlu

  • Usta
  • ***
  • Kayıt Tarihi: Oca 2008
  • İleti: 712
  • Yaş: 43
  • Yer: Nazilli
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #39 : 14. Haziran 2008, 13:02:52 »
Herkese aynı cevabı göndermişler sanırım..
Ben de tekrar form doldurdup gönderdim ben inşaatın devam edip etmediğini değil, statik projelerinin ne zaman onaylanacağını sormuştum, bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim diye..
Siz de tekrar statik projelerle ilgili mail atın isterseniz

Yukarıdaki statik projelerin ne zaman onaylanacağı mesajıma cevap geldi TOKİ'den

Bu mail size T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı web sitesindeki bilgi edinme başvuru formunda yazılmış bulunan talebe cevap olarak gönderilmiştir.
 

Proje onayları ile ilgili bilgiler hizmet içi özel bilgiler olup, bu konuda sorunuza yanıt vermemiz mümkün değildir. Ancak söz konusu İş devam etmektedir.


--------------------------------------------------------------------------------
Sizin de ev sahibi olmanız dileğiyle...
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

nolamaz

  • Mimar Sinan
  • ******
  • Kayıt Tarihi: Ara 2007
  • İleti: 7604
  • Yaş: 28
  • Yer: Isparta
  • İnşaat Mühendisi Adayı
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #40 : 17. Haziran 2008, 15:04:56 »
Valla bu onay her an gelecek gibi bi his var içimde  ::)
Kupalara Layıksın Sen Galatasaray...

No10

  • Ziyaretçi
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #41 : 17. Haziran 2008, 15:09:46 »
Bu TOKİ nin yaptıgı ipe un sermekten başka birşey degil.

Uğur Karaoğlu

  • Usta
  • ***
  • Kayıt Tarihi: Oca 2008
  • İleti: 712
  • Yaş: 43
  • Yer: Nazilli
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #42 : 22. Haziran 2008, 11:59:11 »
Alıntı yapılan: hagi-legend
renktaslar bakin olaylari biraz sistematik bir sekilde incelersek bastan beri yapilmaya calisilani farkederiz.

Gercek sudur ki Aslantepe ihalesini Eren Talu'nun almasi bir takim cevrelerin bastan beri hosuna gitmedi.

Cok üzülerek belirtmek zorundayim ki böylesine yüzlerce milyonluk ranti olan  bu projenin Eren Talu'dan alinip belirli cevrelere peskes cekilmesi icin bizzat Toki yetkilileri entrikalar cevirmektedir.

Lütfen bu yazimi siyasi icerikli diye silmeyiniz cünkü bunlari artik konusmanin vakti geldi de geciyor bile.

Bakiniz Toki ikili oynuyor. Hem gereken izinleri kendisi geciktiriyor ve Eren Talu'nun elini kolunu bagliyor hem de proje gecikiyor diye kendisi yaygara kopariyor.

Bakiniz aylardir izliyoruz ki bu izinler gelmeden bir tek cakil tasi dahi konamiyor.

Bu izinleri zamaninda vermesi gereken ise Toki yetkilileri ama israrla en basit izinleri dahi aylarca oyalayip Sayin Talu'yu zorda biraktilar.

Lütfen gözümüzü acalim. Burada cok mide bulandirici siyasi oyunlar dönüyor.

Bakiniz Toki su anki iktidarin en büyük atilimi ve can simidi. Büyük bir güc ve bu güc konut ve istihdam disinda esasen bir siyasal iktidar gücü.
Toki iktidari, iktidar da Toki'yi kollayip büyütüyor.

Toki iktidara öyle büyük bir güc kazandirdi ki iktidar da Toki'yi kaba tabirle cok iyi kolluyor ve gözetiyor.

Simdi nihayi amaci acikliyorum.

Bu kadar yüzmilyonlarca rant ifade eden bir büyük projeyi cizgisi hepimizce malum Sayin Talu ve ekibine yedirtmemek  bunlarin en büyük cabasidir.

Malesef Toki tüm enerjisini bu dev projeyi iktidar yanlisi gruplara devretmek icin harcamaktadir.

Bunu da o kadar sinsice yapiyor ki sanki gecikmelerin sorumlusu ve isi beceremeyen Sayin Talu gibi gösteriyor.

Halbuki amaclari zaten bastan beri hic de istemedikleri Sayin Talu'dan bu projeyi türlü entrikalarla söküp almak ve Türkiye'nin su an dört bir yaninda uyguladiklari siyasi peskes sistemiyle yandas firmalari ihya etmek.

Lütfen artik dönen bu dolaplari görmezden gelmeyelim.

Bu yazi kesinlikle siyasi anlamda yazilmamistir.

Ancak icinde bulundugumuz böylesi vahsi siyasi entrikalari baska sekilde aciklamak mümkün degildir.

Güzel bir yazı Eren Talu'ya sahip çıkalım..

Uğur Karaoğlu

  • Usta
  • ***
  • Kayıt Tarihi: Oca 2008
  • İleti: 712
  • Yaş: 43
  • Yer: Nazilli
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #43 : 22. Haziran 2008, 12:19:11 »
Ayrıca Seyrantepe'den daha çok Ali Sami Yen arazisini istiyor Kiler bence likör fabrikası arazisiyle birleştirip bir proje yapmak için..
O arazi için Eren Talu'nun ödeyeceği para peşin teklif edilmiş olabilir bile TOKi'ye..

Sn. Eren Talu eğer imkanınız varsa likör fabrikası ihalesine de girin lütfen..


Sercan

  • Editör
  • Mimar Sinan
  • *
  • Kayıt Tarihi: Ara 2007
  • İleti: 14054
  • Yaş: 35
  • Yer: Hagen
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #44 : 22. Haziran 2008, 13:33:19 »
Vallahi taraftar birsey yapmali
TOKIyi mahkemeyemi verelim bilmem
Ugur Dündarmi arastirsin?
resmen rüsvet bu
TAM PARCALi ve DOGRU KOMBINASYON
http://www.galatasarayformalari.com/tamparcali/index.htm
Galatasaray BİR HİS TAKIMIDIR ("Baba" Gündüz Kılıç)

luckys

  • Cezalı
  • Çırak
  • *
  • Kayıt Tarihi: Ara 2007
  • İleti: 147
  • Yaş: 36
  • Yer: ankara
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #45 : 22. Haziran 2008, 13:38:43 »
arkadaşlar e-mail adresini arıyorum toknin ama bulamadım, bulan varsa yazsın. e-mail yağmuruna tutalım. tepkimizi gösterelim. bu işin altında da febe ve aziz yoksa bende birşey bilmiyorum
HANGİ SEVDADAN GALİP ÇIKTIK Kİ YÜRÜYORUZ SESSİZ VE KEDERLİ NEVİZADE GECELERİ İNLETİYORUZ HEP ÇIKIŞINDA İSTİKLAL CADDESİNİ

Demirh

  • Mühendis
  • ****
  • Kayıt Tarihi: Nis 2008
  • İleti: 1101
  • Yaş: 25
  • Yer: İstanbul
  • www.aslantepe.biz
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanyor!
« Yanıtla #46 : 22. Haziran 2008, 13:49:24 »
esas TOKide hemen yapmak istiyor
ama bana göre isi garantiye alarak böyle uzun sürüyor

yani biraz gariplik var
TOKI onayi uzun sürüyor
ama TOKide hemen bitsin istiyor :D

haklısın:D
Gerçekleri tarih yazar tarihide Galatasaray

Gerence

  • Çırak
  • *
  • Kayıt Tarihi: Mar 2008
  • İleti: 34
Ynt: Aslantepe'deki Gecikme TOKİ'nin onayından kaynaklanıyor!
« Yanıtla #47 : 25. Haziran 2008, 15:44:51 »
Bu gun Sayin Ocal Ulucun yazisinda okudum  birileri stad ihalesini Sayin Eren Talunun elinden alip baska birine vermek icin planlar yapiyormus acaba bu kisi kim bilgisi olan biri varmi ?

Alıntı Yap (Seçim)
Köşe Yazısı
Öcal Uluç
25 Haziran 2008 Çarşamba  ocal.uluc@tg.com.tr
 
Aslantepe’de akbaba sesleri mi?..
 
Önce milli takım: Bu gece, Almanya önünde “final arayacak olan” Milli Takımımıza başarılar dilerim.
Onca sakata ve cezalı oyuncuya rağmen, bütün dünyaya hâlâ “acaba” dedirtebiliyorsak, demek ki, bütün “namüsait” şartlara rağmen “Almanya’yı elemek ve finale çıkmak şansımız var” demektir, üstelik “çok üstün bir moral” ile!..
Fatih Terim ve talebeleri, “böyle” bir sınavda 70 milyon Türk ile beraber, belki de “70 milyondan çok fazla dünya milletlerinin de destek ve arzusunu içlerinde hissederek” oynayacaklardır; işte en büyük ve etkili silâhımız!..
Hadi çocuklar; çok güzel ve inanılmaz şeyler yaptınız, bu defa da neden olmasın?..
***
Eren Talu’yu tanımam, zaman zaman sadece adını duyarım.
Yıllar önce, Bodrum Türkbükü’nde “yakın bir arkadaşıma misafir iken”, karşı sırtta “art arda sıralanmış” ve “beyaz boyalı koca birer konteynere benzeyen” villaları “kimin yaptığını” sormuştum; “Eren Talu” demişlerdi!..
Bir gece Türkbükü sahilinde bir barın önünde ve daracık caddenin ortasında 3-4 bayanın ortasında beyaz uzun şort ve önü iliklenmemiş, çıplak vücudunu gösteren aynı bezden bluzu ile müziğe kendini kaptırarak salınıp duran adamın “kim” olduğunu sorduğumda da “İşte Eren Talu bu” demişlerdi.
Doğrusu yaptığı villalara da, caddenin ortasında dans eden adama da pek sempati duyamamıştım.
Ama, şimdi, “gerçekler ortaya çıkana kadar” ondan yanayım ve ona “kötü”, hem de “çok kötü bir oyun oynamaya çalışıldığından” şüphe ediyorum!..
“Birileri”, galiba, türlü çeşitli engellemeler yaparak, “kapalı kapılar ardında pazarlıklara oturarak” Aslantepe Stadı işini “onun elinden almak istiyorlar!..”
Deniyor ki; “yeni ihâle” sonrasında, “ihâle dosyaları”, Eren Talu’nun yazıhanesinden, “eskiden her evde olan ve bugün pek olmayan” bir odaya taşınacakmış; “yeni ihâle” konusunda duyduğum “şifre” bu sözde yatıyormuş!..
“Duyduklarıma”, yani “hazırlanan ve sahneye konmaya çalışılan” oyuna inanmamıştım; ne zaman ki Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Divan Kurulu’nda çıkıp “Eren Talu’ya veryansın etti”; kendi kendime dedim ki; “İşin içinde galiba bir iş var!..”
Eren Talu’nun “şaşkın ve üzgün” açıklamalarını, “Anlamıyorum, birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor, neden yapıyorlar, neler oluyor, konuşmak da istemiyorum” şeklindeki yakınmalarını gazetelerde okuyunca, bu dünyanın ne kadar “acımasız olduğunu” bir defa daha anladım!..
Talu’yu “İnşaatı geciktirdin” diyerek “göz göre göre süpürmek mi istiyorlar”; hem de “yanlış çıkan zemin etüdünün projeyi büyük ölçüde değiştirdiği ve bu durumun gecikmenin ana sebebi olduğu” biline biline!..
Onun “Yetiştireceğim” feryatlarını dinleyen yok!..
TOKİ Başkanı, “Gecikmeyi temmuz sonuna kadar telâfi edemezse, ihaleyi yeniler, işimize devam ederiz” diyor!..
Diyor ama, “Türkiye bir hukuk devleti ise” edemez!..
Herkes bilmeli ki, Eren Talu, “inşaat sürecinin mücbir sebeplerden dolayı geciktiğini belgeleyecek olursa”, gider mahkemeye “inşaata tedbir koydurur” ve “bu tip mahkemelerin de bitiş süreci en az 3-4 yılı alır!..”
Ve de, “ihaleyi başkasına verdirmek isteyenler” varsa (ki, var olduğu kulaklara fısıldanıyor), bu enkazın altında kalır!..
Ey Galatasaray yazar çizerleri, ey Galatasaray muhabirleri, “Bu sisler arasında sahneye konmak istendiği” söylenen senaryodan haberiniz yok mu, duymadınız mı; neden dönüp bakmıyor, “Neler oluyor” diye araştırmıyor ve “gerçekleri” ortaya çıkarmıyorsunuz?..
Eren Talu haklı mı, haksız mı; bunu bulmak o kadar zor iş mi?..
Asıl soru:
Bunlar, “600 kilometre öteden” benim işim mi?..
 
« Son Düzenleme: 25. Haziran 2008, 15:56:20 Gönderen: Gerence »